消防工程施工合同精选15篇
在人民愈发重视法律的社会中，合同起到的作用越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家整理的消防工程施工合同，希望对大家有所帮助。
消防工程施工合同1甲方（劳务发包方）：
乙方（劳务承包方）：
甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同：
一、工程概况
工程地址：
工程名称：
工程内容：
二、承包价格
1.室内消火栓系统只按箱体数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
箱体规格：1600*700*240，单价：450元/只
2.室内喷淋系统只按喷头数量计算，不计管道及配件等其他安装费用。具体单价如下：
喷头类型：下喷，单价：75元/只
3.消防报警系统按探头数量计算，另计弱电线管安装费用（3元/米）。具体单价如下：
探头单价：70元/只
4.室外消防给水系统只按管道长度计算（消防水池给水主管至室外市政给水管，约120米），不计配件等其他安装费用。共计3200元，土方开挖费用不包含在内。
5.开洞、堵洞及暗箱开墙洞等零星费用。具体单价如下：费用内容：开DN150洞，单价：45元/只
6.由于设计、建设方 ……此处隐藏27751个字……给乙方总工程款的45%。计________。
6.3当工程验收合格后，甲方再支付给乙方总工程款的5%。计清。
第七条有关安全生产和防火的约定
7.1甲方提供的施工图纸应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
7.2乙方在施工期间应严格遵守《安装工程安全技术规程》。《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规。规范。
7.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程，或未提供安全机具的情况下强制乙方工人施工的，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此而来的一切经济损失。
第八条违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工。窝工所造成损失。甲方不按合同的约定拨付款，所致后果由甲方承担。
8.2因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
第九条争议或纠纷处理
9.1本合同履行期间，若双方发生争执，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门调解。
9.2若当事人不愿通过以上方式解决或解决不成，可向当地仲裁委员会仲裁或向所在地人民法院起诉。
9.3合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力，双方鉴字后生效，履行完成后自动失效。
甲方（盖章）：
乙方：
代表：
代表：（签名）：
单位地址：
单位地址：
联系电话：
联系电话：
签约日期：____年___月___日
签约日期：____年___月___日
